ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488
 
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт. 
 
Печать

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочего проекта АИТП. Новый Свет.

Опубликовано в Закупки

 СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

 

Директор МУП ЖКХ "Сиверский"

 

____________________А. В. Рыжов

 

 

 

"21" сентябрь 2016г.

 

 

 

  

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

 

 

по проведению запроса предложений в электронной форме

 

на право заключения договора на разработку рабочего проекта АИТП

 

 

 

 

пос. Сиверский

 

2016 год

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

 

 

1. Законодательное регулирование

 

            Настоящая документация запроса предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сиверский» МО «Гатчинский район».

 

            Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений  или иным его участником.

 

 

 

2. Заказчик

 

            Заказчик, муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сиверский» МО «Гатчинский район» (далее - МУП ЖКХ "Сиверский"), проводит закупку в форме запроса предложений в электронной форме, предмет и условия которого указаны в информационной карте запроса предложений, приложении к информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации запроса предложений.

 

 

 

3. Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки  оказания услуг.

 

            Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса предложений в электронной форме и о возможности подавать заявки на участие в запросе предложений на оказание услуг, поставку товаров, информация о которых содержится в информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации запроса предложений, в том числе в проекте договора.

 

            Участник запроса предложений, с которым заключается договор, должен будет  оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в сроки  и на условиях, указанных в информационной карте запроса предложений, техническом задании, проекте договора и в заявке на участие в запросе предложений соответствующего участника запроса предложений.

 

 

 

4. Начальная (максимальная) цена  договора

 

            Начальная (максимальная) цена договора (контракта) указана в информационной  карте запроса предложений. Данная цена не может быть превышена при заключении договора (контракта) по итогам запроса предложений.

 

 

 

5. Источник финансирования и порядок оплаты

 

            Заказчик направляет средства на финансирование договора на  оказание услуг, который будет заключен по результатам данного запроса предложений, из источника финансирования, указанного в информационной карте запроса предложений.

 

            Форма, сроки и порядок оплаты за  оказанные услуги определяются в проекте договора, приведенном в  документации запроса предложений, и указываются  в информационной карте запроса предложений.

 

  

6. Требования к участникам

 

            В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

 

            Участник должен соответствовать следующим требованиям:

 

            - требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  оказание услуг, поставку товара, выполнение работ являющихся предметом запроса предложений;

 

            - требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 

            - требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

 

-работа по проектированию АИТП на территории Ленинградской области не менее 5 лет

 

            Заказчик  вправе также установить дополнительные требования к участникам.

 

            Соответствующие требования указываются в информационной карте запроса предложений.

 

 

 

7. Отстранение от участия в запросе предложений.

 

            Заказчик имеет право отстранить участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения в случае установления факта:

 

            -не соответствие требованиям, установленным в п.6 настоящего Раздела;

 

            -предоставления указанными лицами недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником.

 

 

 

 

 

8. Содержание и предоставление  документации запроса предложений

 

            8.1. Документация запроса предложений включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в документацию запроса предложений.

 

            8.2.  Документация запроса предложений размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru)и доступна для ознакомления без взимания платы.

 

           

 

9. Разъяснение положений документации запроса предложений

 

            9.1. При проведении запроса предложений какие-либо переговоры заказчика с участником не допускаются.

 

            9.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений  документации запроса предложений.

 

 

 

 

 

10. Форма заявки на участие в  запросе предложений

 

            Участник  подает заявку на участие в запросе предложений запечатанным конвертом по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская, д.15,  каб.12.

 

 

 

11. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

 

            Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

 

            Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

 

 

 

12. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в  запросе предложений

 

            12.1. Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет участник  в соответствии с настоящей документацией запроса предложений, должна:

 

            - быть подготовлена по формам, представленным в настоящей документации запроса предложений;

 

            - содержать сведения и документы, указанные  в информационной  карте запроса предложений.

 

 

 

13. Порядок формирования цены договора

 

            13.1.Цена договора, предлагаемая участником, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в информационной  карте запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в информационной  карте запроса предложений, соответствующий участник  не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией запроса предложений.

 

            13.2. Участник  должен произвести расчет цены договора в соответствии с  требованиями документации запроса предложений и предоставить предложение по форме, приведенной в настоящей  документации запроса предложений.

 

            13.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены  в расценки и общую цену заявки, предоставленной участником, если иное не предусмотрено Информационной картой запроса предложений.

 

            13.4. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой запроса предложений.

 

 

 

14. Требования к описанию оказываемых услуг

 

            Описание участниками  оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется в заявке на участие в запросе предложений, согласно требований прилагаемого Технического задания.

 

 

 

15. Инструкция по оформлению заявок на участие в  запросе предложений

 

            15.1. При описании условий и предложений участников  должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

 

            15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

 

 

 

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе предложений

 

            16.1.Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений и информационной  карте запроса предложений.

 

            16.2. Заявки на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений подаются на бумажном носителе по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Заводская, д. 15, каб. 12.

 

17. Изменения заявок на участие в запросе предложений

 

            Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, не вправе изменить свою заявку.

 

 

 

18. Отзыв заявок на участие в запросе предложений

 

            Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

 

                       

 

19. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений

 

 

 

            19.1.В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и информационной  карте запроса предложений Комиссия вскрывает конверты с предложениями.

 

            19.2. Доступ к заявкам на участие в запросе предложений получают члены закупочной комиссии.

 

            19.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, заявка на участие в запросе предложений которого рассматривается, наличие сведений и документов, предусмотренных  документацией запроса предложений, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений и заносятся в протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

 

            19.4. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после процедуры открытия доступа. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru

 

 

 

20. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений

 

 

 

            Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией запроса предложений, и соответствие участников  требованиям, установленным настоящей документацией.

 

            Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать десять дней со дня открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

 

            На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение:

 

            - о допуске к участию в запросе предложений участника  и о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений;

 

            - об отказе в допуске участника  к участию в запросе предложений.

 

            Участник  не допускается комиссией к участию в запросе предложений в случае: 

 

            - непредставления определенных информационной картой запроса предложений документов в составе заявки на участие в запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике  или  о товарах, работах, услугах, соответственно, на  оказание которых размещается заказ;

 

            -несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации запроса предложений.

 

            На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru

 

 

 

21. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие

 

 

 

            Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками, признанными участниками запроса предложений.

 

            Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

 

            Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в информационной карте запроса предложений.

 

            На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

 

            Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

 

            Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

 

            Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/

 

Критерии оценки и сопоставления заявок участников закупки

 

В качестве критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки установлены:

 

- «Квалификация участника закупки»;

 

- «Сроки выполнения работ».

 

            При этом, при подаче заявки на указанную закупку участники закупки не указывают цену договора, а оценка по критерию «цена договора» не производится.

 

Совокупная значимость критериев составляет 100%. При этом, значимость критерия - «Квалификация участника закупки» - 75%, «Сроки выполнения работ» - 25%.

 

Порядок оценки заявок

 

Оценка заявок участников закупки осуществляется членами комиссии Заказчика.

 

Установлены следующие показатели по критерию «Квалификация участника закупки»:

 

- опыт по выполнению работ, соответствующих предмету закупки (в денежном выражении в соответствии с договорами и актами выполненных работ):

 

Наименование оцениваемого уровня квалификации

Количество присуждаемых баллов

Документы и/или сведения не представлены

0 баллов

Менее 0,5 млн. руб.

20 баллов

От 0,5 млн. руб. до 1,0 млн. руб. включительно

30 баллов

от 1,0 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно

45 баллов

от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. руб. включительно

55 баллов

Свыше 2,5 млн. руб.

100 баллов

 

 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю).

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на значимость критерия разделенному на 100%–0,75.

 

По каждой заявке комиссия оценивает квалификацию участника закупки на основе представленной информации в заявке на участие в открытом запросе предложений. В случае отсутствия у участника открытого запроса предложений квалификации или информации о соответствующей квалификации, по этому показателю заявке участника открытого запроса предложений присваивается рейтинг 0. Также 0 баллов присваивается заявке участника открытого запроса предложений, представившему информацию о показателях квалификации в заявке на участие в открытом запросе предложений, но не представившему копии документов в составе заявки, подтверждающие квалификацию участника закупки.

 

Более высокий балл соответствует более высокой квалификации участника открытого запроса предложений.

 

Количество баллов присваивается каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

 

Оценка по критерию «Срок выполнения работ».

 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок  выполнения работ», определяется по формуле:

 

,

 

где:

 

R2 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

 

Fmax - максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты  заключения Договора (Fmax  = 60 (Шестьдесят) календарных дней);

 

Fmin - минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения Договора (Fmin  = 30 (Тридцать) календарных дней).

 

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в календарных днях.

 

Предложения в заявках на участие в открытом запросе предложений указываются в пределах срока выполнения работ.

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Срок выполнения работ», умножается на значимость критерия разделенному на 100% – 0,25.

 

Итоговый рейтинг, присваиваемый участнику закупки, определяется по следующей формуле:

 

R=R1+R2

 

где,

 

R1рейтинг присвоенный заявке по критерию «Квалификация участника закупки»;

 

R2рейтинг присвоенный заявке по критерию «Сроки выполнения работ».

 

Победителем открытого запроса предложений является участник, заявке которого присвоен первый номер.

 

Номер заявке участников закупки присваивается в порядке уменьшения в зависимости от итогового рейтинга, присвоенных комиссией в соответствии с настоящей документации.

 

При равном значении итогового рейтинга, присвоенного заявкам участников закупки, наивысший номер присваивается заявке участника закупки, подавшим такую заявку ранее заявки имеющей такое же значения итогового рейтинга баллов.

 

 

 

22. Обеспечение исполнения договора

 

            Требование о необходимости обеспечения исполнения договора указанны в Информационной карте запроса предложений. 

 

 

 

23. Права и обязанности победителя запроса предложений

 

            Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной участником запроса предложений, с которым заключается договор, и в документации запроса предложений. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

 

  •  
  •  

 


РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту запроса предложений и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения запроса предложений, которые поясняют и дополняют положения настоящей документации запроса предложений.

 

 

Наименование пункта

Содержание

1.

 

Наименование заказчика

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский"

(МУП ЖКХ "Сиверский")

Юридический, почтовый и фактический адреса:

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская, д.15

2

Вид и предмет запроса предложений

Запрос предложений на право заключения договора на разработку рабочего проекта АИТП(стадия «Р»)

3

Место, условия  и сроки оказания услуг, поставки товара, выполнения работ

Согласно Технического задания.

Срок выполнения работ:

максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты  заключения Договора (Fmax  = 60 (Шестьдесят) календарных дней);

минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения Договора (Fmin  = 30 (Тридцать) календарных дней).

Срок выполнения работ является критерием оценки заявок участников закупки. Окончательный срок выполнения работ будет

указан в Договоре в соответствии с предложением победителя открытого запроса предложений.

4

Начальная (максимальная) цена договора

3 400 000(три миллиона четыреста тысяч рублей 00коп.)

 

5

Источник финансирования

Средства Заказчика

6

Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг, поставленных товаров, выполненных работ

Оплата производится безналичным путем, порядок оплаты –согласно Технического задания и проекта Договора

7

Краткая   характеристика оказываемых услуг, поставляемых товаров, выполняемых работ

согласно Технического задания, проекта Договора

 

8

Обязательные требования к участникам

1. Непроведение  ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений.

3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

9

Дополнительные требования к участникам

 

Участник закупки не должен быть организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

10

Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений

1.Заявка установленной формы на участие в запросе предложений

2.Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц)

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц)

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет

5. Учредительные документы (для юридических лиц)

6. Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 6 месяцев)

7. Документы о наличии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

8. В форме справки сведения о наличии у участника закупки:

- сведения о выполненных ранее работах (за период с 2012 года по настоящее время), соответствующих предмету договора (работы по проектированию систем водоснабжения и теплоснабжение объектов капитального строительства), с обязательным приложением копий договоров и актов выполненных работ к ним, подтверждающих приемку работ Заказчиком.

11

Порядок формирования цены договора

Цена договора (контракта) включает в себя стоимость поставляемого товара и все прочие расходы, возникающие у поставщика при исполнении данного договора (контракта), в том числе установленные налоги, сборы и другие обязательные платежи

12

Разъяснение положений документации

запроса предложений

Запрос о разъяснении положений  документации запроса предложений направляется в адрес заказчика e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок, установленный  документацией запроса предложений

13

Дата публикации извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте:

21 сентября 2016 года

14

Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:

Заявка подается запечатанным конвертом по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская, д.15,  кабинет № 12

Дата, время начала срока приема Заявок:

22сентября 2016 года, 08:00 (время московское)

Дата, время окончания срока приема Заявок:

26 сентября 2016 года, 17:00 (время московское)

15

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

Не требуется

16

Дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

27 сентября 2016 года 09-30 (время московское)

17

Рассмотрение заявок на участие и допуск к участию в запросе предложений.

27 сентября 2016 года 10-30 (время московское)

18

Критерии оценки заявок на участие, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

          Заявка на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие, содержащих такие условия.

         Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, которой присвоен первый номер.

 

19

Подведение итогов запроса предложений.

27 сентября 2016 года 14-00 (время московское)

20

Срок заключения договора

В течение 5-ти дней с момента определения победителя

21

Размер обеспечения исполнения договора

Обеспечение исполнения договора (контракта) не предусмотрено.

22

Срок, место и порядок предоставления документации

запроса предложений

Документация запроса предложений доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/ с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений

23

Место, время и контактные данные для получения дополнительной информации по проводимому запросу предложений

Контактное лицо Козак Серафима Владимировна

тел.8 (81371) 45-886, тел. сот. 921-328-76-16

e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

в рабочие дни с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений до момента окончания приема заявок на участие в запросе предложений

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

к «Информационной карте запроса предложений»

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

на разработку рабочего проекта и сметы на установку индивидуального теплового пункта (АИТП) с погодным и часовым регулированием с экспертизой документации и сметы по следующим адресам:

 

  1. п. Новый Свет, д. 1
  2. п. Новый Свет, д. 2
  3. п. Новый Свет, д. 3
  4. п. Новый Свет, д. 4
  5. п. Новый Свет, д. 5
  6. п. Новый Свет, д. 11
  7. п. Новый Свет, д. 12
  8. п. Новый Свет, д. 27
  9. п. Новый Свет, д. 27а
  10. п. Новый Свет, д. 28
  11. п. Новый Свет, д. 29а
  12. п. Новый Свет, д. 30
  13. п. Новый Свет, д. 31
  14. п. Новый Свет, д. 32
  15. п. Новый Свет, д. 33
  16. п. Новый Свет, д. 34
  17. п. Новый Свет, д. 35
  18. п. Новый Свет, д. 36
  19. п. Новый Свет, д. 37
  20. п. Новый Свет, д. 38
  21. п. Новый Свет, д. 41
  22. п. Новый Свет, д. 42
  23. п. Новый Свет, д. 43
  24. п. Новый Свет, д. 45
  25. п. Новый Свет, д. 46
  26. п. Новый Свет, д. 57Б

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

 

 

Перечень основных данных

 

 

Основные данные и требования

1

Заказчик

МУП ЖКХ "Сиверский"

2

Вид работ

Разработка рабочего проекта и сметы индивидуального теплового пункта (АИТП) с погодным и часовым регулированием с экспертизой документации и сметы, с электроснабжением по II-й категории с изменением схемы ХВС в МКД

3

Стадия проектирования

Рабочая документация (Стадия "Р")

4

Наименование объекта

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

5

Назначение объекта

Теплоснабжение и ГВС жилых зданий

6

Категория существующего

объекта

Категория трубопроводов - IV, согласно ПБ 10-573-03

7

Вид строительства

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в МКД

8

Цель строительства

Приближение приготовления горячей воды к месту её потребления и за счет этого повышения качества и устойчивости горячего водоснабжения;

-повышения эффективности регулирования подачи тепловой энергии на отопление.

9

Особые условия строительства

  1. В условиях действующей котельной, тепловых сетей, системы ГВС и отопления в жилых зданиях, АИТП должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в техническом подполье, подвале , подъездах жилых зданий
  2. АИТП разместить в существующем помещении ИТП здания, при необходимости расширения помещения АИТП предусмотреть в проекте спецификацию с объемами и схемой привязки.

10

Основные конструктивные решения

  1. Теплоснабжение осуществить по зависимой схеме с циркуляционными насосами; ГВС - по независимой схеме через теплообменники
  2. Предусмотреть:

автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения

в летнем режиме возможность отбора ГВС из трубопроводов системы отопления.

возможность регулирования средств автоматизации в период технической эксплуатации тепловых пунктов

  1. Оборудовать комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды в соответствии с Постановлением

Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 06.06.1997 года № 18- 14

  1. Оборудовать комплексом приборов погодного и часового регулирования подачи тепловой энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха.
  2. В АИТП должен быть обеспечен ввод

трубопровода холодной воды, направляемой на горячее водоснабжение, с рабочим давлением, которое требуется для системы холодного водоснабжения, и иметься прибор учета расхода воды на этом трубопроводе, с возможностью подключения к тепловычислителю.

6. Произвести расчет нагрузки по холодной воде для нужд горячего водоснабжения. Место врезки на горячее водоснабжение на вводе холодного водоснабжения определить проектом в соответствии с ТУ выданными АО "Коммунальные системы Гатчинского района". 7. Параметры теплоносителя и расчётные тепловые нагрузки применить в соответствии с условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения АО "Коммунальные системы Гатчинского района"

8. Обеспечить сохранность существующего элеваторного узла (оставить в резерве).

9. Использовать в проекте электронный регулятор типа ECLComfort310, Danfoss

11

Требования к исходным данным

  1. Техническое задание предоставляет Заказчик.
  2. Условия подключения к системе централизованного теплоснабжения представляет АО "Коммунальные системы Гатчинского района".
  3. Исполнитель выполняет обследование объекта проектирования с натурными замерами, выполнением обмерных эскизов и сбором уточненных дополнительных исходных данных.
  4. Объем и необходимость инженерно-технических изысканий определяет проектная организация.
  5. Заказчик представляет исполнителю имеющуюся техническую документацию на объект проектирования .
  6. Обеспечивает исполнителю доступ на объект, содействие в его обследовании и разработке предложений по реконструкции.

12

Наименование работ

  1. Разработка рабочего проекта АИТП (стадия «Р»)

2.Разработка сметной документации.

3.Экспертиза

13

Граница проектирования

В рамках проектирования в части подключения АИТП к системе ХВС, ГВС, отопления и электропитания для АИТП.

14

Схемы подключения

  1. Система отопления; зависимая с
    циркуляционными насосами;
  2. Система ГВС; закрытая через теплообменный аппарат.

15

Требования к оборудованию узла учета тепловой энергии

  1. При проектировании АИТП с автоматикой
    погодного и часового регулирования сохранить существующие узлы учета тепловой энергии.
  2. Предусмотреть в проекте на подающем и обратном трубопроводах модуля ГВС установку датчиков температуры, расходомеров и датчиков давления
    для контроля, учета и расхода тепловой энергии на нужды ГВС.
  3. Произвести коммутацию вновь установленных расходомеров и датчиков температуры измерения ГВС с существующим вычислителем. При необходимости смонтировать новый вычислитель для снятия показаний.

16

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение теплового пункта

1. Режим работы оборудования - круглосуточный.

2. В части надежности электроснабжения АИТП относится к электроприемникамII категории

3. Проектом предусмотреть необходимые работы при переводе электроснабжения АИТП на II категорию.

17

Основные требования к

инженерному

обеспечению,

инженерному               и

технологическому

оборудованию,

порядку согласования

проектной

документации

  1. Технологическое оборудования в части комплектации модулей отопления выполнить в блочном виде.
  2. Выбор состава оборудования модулей отопления осуществляет проектная организация на основании проектных расчётов.
  3. При выборе оборудования для устройства ИТП необходимо учитывать:

-   нагрузки подключаемых систем потребления тепловой энергии;

-   давление и располагаемый напор на вводе в обслуживаемое здание (минимальные и максимальные значения в случае изменений);

-   температурный график тепловых сетей при расчетной температуре (для расчетов систем отопления, вентиляции и т.д.);

-   температурный график тепловых сетей в точке излома или летнего минимума (для расчетов системы горячего водоснабжения, технологических систем и

т-д.);

-   температурные графики систем потребления тепловой энергии обслуживаемого здания, отопления и вентиляции при расчетной температуре, горячего водоснабжения - постоянные; технологических систем общественного здания (учебного, лечебно-профилактического и Т.Д.);

-     при наибольших параметрах;

-   потери давления при циркуляции расчетных расходов во внутренних контурах систем потребления тепловой энергии обслуживаемого здания;

-   высоту верхних приборов систем потребления тепловой энергии, объем внутренних контуров систем потребления тепловой энергии при их независимом подключении, рабочее давление приборов;

-   давление в системе холодного водоснабжения на вводе в тепловой пункт, расчетный циркуляционный расход в системе горячего водоснабжения;

  1. Проектная организация согласовывает проектную документацию на установку АИТП (выбор оборудования, схемные решения, элементная база) с Заказчиком.

5.   Рабочую документацию на АИТП согласовать с АО "Коммунальные системы Гатчинского района".

6. Все применяемое оборудование должно иметь действующие сертификаты.

18

Состав                рабочей

документации              в

соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"

Текстовая часть:

-                     общие данные по рабочим чертежам

-                     описание принятых технических решений

-                     ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации

-                     прилагаемые документы в дополнение к основному комплекту рабочих чертежей

Графическая часть:

-                     схемы

рабочие чертежи для производства строительных и монтажных работ

-                     паспорт теплового пункта

            - сметная документация

19

Требования к проектно-сметной документации

Руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:

СП 41.101-95 Проектирование тепловых пунктов. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. 2003г.

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 2004 г.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г.

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. 1998г.

СНиП 3.05.04-85      Наружные сети и            сооружения

водоснабжения и канализации 1998г.

СНиП 3.05.06-85      Электротехнические            устройства.

1998г.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г.

СП      41.101-95.      Проектирование            тепловых

пунктов. 1997г.

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.

Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 2003г. Правила            технической эксплуатации тепловых

энергоустановок. 2003г.

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. 2000г. ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.

ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

Территориальной сметно-нормативной базе (ТСНБ) «ГосЭталон 2012» и последующим пересчетом в текущий уровень цен по индексам, разработанным и утвержденным распоряжением КЭР ПП и Т. Стоимость материалов определять на основании Территориального сборника сметных цен, применяемых в строительстве(ТССЦ-2012), выпускаемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».

20

Особые условия

1. При проектировании предусмотреть оборудование имеющее возможность подключения устройств для дистанционной передачи данных о режимах работы.

  1. Погодные датчики разместить на северной стороне здания, на высоте не ниже 2,5 м.
  2. Предусмотреть антивандальные меры по защите кабеля погодного датчика, а именно, с уличной стороны протянуть кабель в металлической трубе.
  3. Документацию выполнить в соответствии с:

            - ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации»

-        СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

-        СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

-    «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

  1. Документацию согласовать с Заказчиком;
  2. Документацию выполнить в количестве 3 (трех) экземпляров и передать Заказчику в бумажном (2 экземпляра) и электронном видах.

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:

 

 

 

Директор                                                                                                         Рыжов А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

(наименование участника размещения заказа)

 

в лице ________________________________________________________________________________

 

(ФИО уполномоченного лица)

 

действующего на основании ________________________________________________________________________

 

 

 

п/п

Критерии отбора

Предложение участника

1

Квалификация участника закупки

 

2

Сроки выполнения работ

 

 

 

 

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени участника размещения заказа), ознакомившись с Извещением о закупке, иными документами (далее — документация о закупке), размещенными на официальном сайте zakupki.gov.ru заключить договор на условиях, предусмотренных в документации о закупке, и обязуется обеспечить поставку товаров, оказать услуги, произвести работы(наименование) в  соответствии с документацией запроса предложений на следующих условиях:

 

Участник размещения заказа:

 

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в договор и оплачены МУП ЖКХ « Сиверский»;

 

- подтверждает не проведение ликвидации участника ;

 

- подтверждает не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника;

 

- подтверждает не приостановление деятельности участника;

 

- подтверждает отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

 

Сведения об участнике:

 

  1. Адрес: ________________________________________________
  2. Почтовый адрес: _______________________________________
  3. 3.         ИНН/ОГРН: ___________________________________________
  4. Контактное лицо _______________________________________
  5. Телефон: ______________________________________________
  6. Факс: _________________________________________________
  7.  Адрес электронной почты: _____________________________________

 

 

 

Опись  документов, прилагаемых к заявке:

 

 

 

№ п/п

Наименование документа

Количество листов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений:

 

Победителем открытого запроса предложений является участник, заявке которого присвоен первый номер.

 

Номер заявке участников закупки присваивается в порядке уменьшения в зависимости от итогового рейтинга, присвоенных комиссией в соответствии с настоящей документации.

 

При равном значении итогового рейтинга, присвоенного заявкам участников закупки, наивысший номер присваивается заявке участника закупки, подавшим такую заявку ранее заявки имеющей такое же значения итогового рейтинга баллов.

 

 

 

 

 

                       

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

участника                           

 

Дата                                                               (подпись)                               /ФИО

 

М.П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР №__

 

 

 

 

 

п. Сиверский                                               «___» ____________ 2016г.                                             

 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" (МУП ЖКХ "Сиверский") в лице директора Рыжова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________________________________., именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, и, вместе в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор о следующем:

 

 

 

  1. 1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность по выполнению проектно-сметной документации на установку _______ автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее по тексту АИТП), её согласованию с АО "Коммунальные системы Гатчинского района" (далее ресурсоснабжающая организация), проведением экспертизы документации и сметы.

 

 1.2. Адреса многоквартирных домов для установки АИТП указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

 

1.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

 

1.4. Разрабатываемая проектно-сметная документация включает себя:

 

1.4.1. Пояснительную записку.

 

1.4.2. Принципиальные схемы.

 

1.4.3. Монтажные схемы.

 

1.4.4. Спецификацию оборудования.

 

1.4.5. Гидравлический расчет.

 

1.4.6. Сводный сметный расчет.

 

1.4.7. Подрядчик осуществляет проведение независимой экспертизы сметной документации (______ проектов АИТП) посредством получения экспертных заключений от организации основным видом деятельности которой является экспертиза сметной документации.

 

1.5. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническими условиями, техническими заданиями Заказчика,  (Приложение № 4 настоящему Договору), требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», других строительных норм и правил содержащих требования к составу проектно-сметной документации АИТП.

 

 

 

  1. 2.      СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

 

 

 

2.1. Общая стоимость по Договору составляет:__________________ рублей ______________ копеек (____________________________________________________________), в том числе НДС 18% - __________ рубля __________ копеек (__________________________________________), которая определена на основании Локальной сметы № ____ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

 

 2.2. Источник финансирования работ, предусмотренных п.1.1 Договора – местный бюджет муниципального образования _______________________________________. Финансирование осуществляется в виде субсидий на реализацию мероприятий по установке АИТП в Порядке, установленном органами местного самоуправления.

 

2.3 Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в следующем порядке:

 

2.3.1 Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления субсидии от муниципального образовани________________________________________________ перечисляет Подрядчику аванс в размере 30%, который составляет:_______________ рублей ____________ копеек (__________________________________), в том числе НДС 18% - ____________ рублей _________ копейки ( _________________________________________________).

 

2.3.2. После предъявления Заказчику проектно-сметной документации на установку 26 АИТП согласованных с ресурсоснабжающими организациями, с положительным заключением государственной экспертизы сметной документации, Подрядчик направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3), который  рассматривается Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ.

 

2.3.3. Датой окончания работ по Договору является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (формы К-2, КС-3)  АИТП.

 

2.4. Начало работ по Договору для Подрядчика считается дата передачи Заказчиком технических заданий (Приложение № 4 к настоящему Договору), технической документации (Приложение № 3 к настоящему Договору) для разработки рабочих проектов АИТП.

 

2.5. Окончание выполнения работ – ________________[1]., определенного согласно п.2.4. Договора.

 

2.6. Срок действия Договора – с момента подписания Договора до полного выполнения сторонами взаимных обязательств по нему.

 

 

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

 

 

 

3.1. По окончании работ Подрядчик предъявляет выполненные работы Заказчику и передает последнему Акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

 

3.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения Актов сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Актов или мотивированный отказ от приемки работ.

 

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет-фактура, прилагаемые к ней Акты сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) с  расшифровкой по видам работ, представленные Заказчику.

 

3.4. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненную работу. Заказчик принимает досрочно выполненную работу и оплачивает  в соответствии с условиями настоящего Договора.

 

3.5. В случае ликвидации, или реорганизации предприятий Заказчика или Подрядчика, всю ответственность и осуществление платежей, а также выполнение оставшихся работ принимают на себя предприятия, являющиеся правопреемниками Сторон.

 

 

 

  1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

 

 

 

4.1. Выполнить своими силами работы в объемах, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

 

4.2. Использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, квалифицированный персонал имеющий соответствующее образование, свидетельства и допуски для качественного и своевременного выполнения работ.

 

4.3. Предъявить Заказчику свидетельства о допуске к работам, выданного Саморегулируемой организацией, разрешающее осуществление Подрядчику работ предусмотренных Договором.

 

4.4. Обеспечить соответствие качества выполнения работ требованиям технического задания Заказчика, нормативно-правовых актов в области проектирования АИТП.

 

4.5. Устранять за свой счет все замечания и претензии, выявленные проектно-сметной документации (в том числе выявленные по результатам рассмотрения документации ресурсоснабжающими организациями).

 

4.6.  От лица Заказчика согласовать разрабатываемую проектно-сметную документацию 26 рабочих  проектов АИТП с ресурсоснабжающими организациями.

 

4.7. Подрядчик обязуется передать Заказчику результаты работ предусмотренных п. 1.1. Договора в количестве 3-х экземпляров (оригинал – 1 экз.;  копия – 2 экз.) на бумажном носителе.

 

 

 

 

 

 

 

  1. ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

 

 

 

5.1. Предоставить доступ Подрядчику в помещения многоквартирных домов для осуществления работ в соответствии с п.1.1 и в сроки, оговоренные Договором.

 

5.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

 

5.3. Предоставить Подрядчику техническую документацию (Приложение № 3 к настоящему Договору) и технические задания (Приложение № 4 к настоящему Договору), на работы предусмотренные п.1.1. Договора, необходимые для выполнения проектных работ.

 

5.4. Оформление для Подрядчика доверенностей, официальных обращений, необходимых для согласования проектно-сметной документации в ресурс о снабжающих организациях в течении двух дней с момента обращения Подрядчика.

 

 

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 

 

 

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по требованию любой из Сторон по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, а также вследствие одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, когда такой отказ допускается действующим законодательством или настоящим Договором.

 

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или в соответствующей части) по следующим основаниям:

 

6.3.1. В случае, если просрочка начала выполнения работ (соответствующего этапа работ), составит более 10 (десяти) рабочих дней по отношению к сроку, установленному Договором (за исключением случаев, когда такая просрочка вызвана просрочкой исполнения встречных обязательств Заказчиком);

 

6.3.2. В случае, если просрочка сдачи Подрядчиком Заказчику результата выполненных работ составит более 10 (десяти) рабочих дней по отношению к сроку, установленному Договором (за исключением случаев, когда такая просрочка вызвана просрочкой исполнения встречных обязательств Заказчиком);

 

6.3.3. В случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком при выполнении работ требований технической документации, СП, СНиП РФ или отступления от условий Договора и не устранения Подрядчиком данных нарушений и/или отступлений в срок, установленный Договором;

 

6.4. Об отказе от исполнения Договора (полностью или частично), Заказчику обязан письменно уведомить Подрядчика.

 

6.5. При расторжении Договора по соглашению Сторон выполненные работы передаются Заказчику, который засчитывает Подрядчику их стоимость в объеме, определяемом договаривающимися сторонами и оформленном Актом.

 

6.6. Все возникшие разногласия, выявленные при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

 

6.7. В случае невозможности разрешения споров или разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

 

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

8.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

 

8.2. Приложение    №     1    –    Адресный список многоквартирных домов;

 

       Приложение    №     2    -     Смета на выполнение работ;

 

       Приложение    №     3    –    Перечень технической документации;

 

       Приложение    №     4    -     Технические задания на проектирование.            

 

8.3. Все дополнительные Приложения к настоящему Договору составляются в двух экземплярам по одному для каждой из Сторон и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

 

 

 

  1. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

 

 

Подрядчик:

 

Заказчик:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

к Договору

 

 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Подрядчика:

 

_________________

 

"___"_____________2016 г

От Заказчика:

 

___________________

"___"_____________2016 г

 

               М.П.                                                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

к Договору

 

 

 

Смета на выполнение работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Подрядчика:

 

_________________

 

"___"_____________2016 г

От Заказчика:

 

___________________

"___"_____________2016 г

 

               М.П.                                                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 

к Договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

(для каждого многоквартирного дома, согласно адресного списка)

 

 

 

 

 

  1. Ситуационный план расположения объекта с указанием диаметров, протяженности и типа прокладки тепловых сетей.
  2. Схема разводки трубопроводов ГВС, ХВС и отопления в подвальном помещении.
  3. Выкопировка подвального помещения с размещением помещения АИТП.
  4. Технический паспорт здания на каждое здание по необходимости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Подрядчика:

 

_________________

 

"___"_____________2016 г

От Заказчика:

___________________

 

"___"_____________2016 г

 

               М.П.                                                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

к Договору

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

 

 

 

№ п/п

 

 

Перечень основных данных

 

 

Основные данные и требования

1

Заказчик

МУП ЖКХ "Сиверский"

2

Вид работ

Разработка рабочего проекта и сметы индивидуального теплового пункта (АИТП) с погодным и часовым регулированием с экспертизой документации и сметы, с электроснабжением по II-й категории с изменением схемы ХВС в МКД,

3

Стадия проектирования

Рабочая документация (Стадия "Р")

4

Наименование объекта

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

5

Назначение объекта

Теплоснабжение и ГВС жилых зданий

6

Категория существующего

объекта

Категория трубопроводов - IV, согласно ПБ 10-573-03

7

Вид строительства

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в МКД.

8

Цель строительства

Приближение приготовления горячей воды к месту её потребления и за счет этого повышения качества и устойчивости горячего водоснабжения;

-повышения эффективности регулирования подачи тепловой энергии на отопление.

9

Особые условия строительства

  1. В условиях действующей котельной, тепловых сетей, системы ГВС и отопления в жилых зданиях, АИТП должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в техническом подполье, подвале, подъездах жилых зданий.
  2. АИТП разместить в существующем помещении ИТП здания, при необходимости расширения помещения АИТП предусмотреть в проекте спецификацию с объемами и схемой привязки.

10

Основные конструктивные решения

  1. Теплоснабжение осуществить по зависимой схеме с циркуляционными насосами; ГВС - по независимой схеме через теплообменники
  2. Предусмотреть:

автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения

в летнем режиме возможность отбора ГВС из трубопроводов системы отопления.

возможность регулирования средств автоматизации в период технической эксплуатации тепловых пунктов

  1. Оборудовать комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды в соответствии с Постановлением

Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 06.06.1997 года № 18- 14

  1. Оборудовать комплексом приборов погодного и часового регулирования подачи тепловой энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха.
  2. В АИТП должен быть обеспечен ввод

трубопровода холодной воды, направляемой на горячее водоснабжение, с рабочим давлением, которое требуется для системы холодного водоснабжения, и иметься прибор учета расхода воды на этом трубопроводе, с возможностью подключения к тепловычислителю.

6. Произвести расчет нагрузки по холодной воде для нужд горячего водоснабжения. Место врезки на горячее водоснабжение на вводе холодного водоснабжения определить проектом в соответствии с ТУ выданными АО "Коммунальные системы Гатчинского района". 7. Параметры теплоносителя и расчётные тепловые нагрузки применить в соответствии с условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения АО "Коммунальные системы Гатчинского района"

8. Обеспечить сохранность существующего элеваторного узла (оставить в резерве).

9. Использовать в проекте электронный регулятор типа ECLComfort310, Danfoss

11

Требования к исходным данным

  1. Техническое задание предоставляет Заказчик.
  2. Условия подключения к системе централизованного теплоснабжения представляет АО "Коммунальные системы Гатчинского района".
  3. Исполнитель выполняет обследование объекта проектирования с натурными замерами, выполнением обмерных эскизов и сбором уточненных дополнительных исходных данных.
  4. Объем и необходимость инженерно-технических изысканий определяет проектная организация.
  5. Заказчик представляет исполнителю имеющуюся техническую документацию на объект проектирования.
  6. Обеспечивает исполнителю доступ на объект, содействие в его обследовании и разработке предложений по реконструкции.

12

Наименование работ

  1. Разработка рабочего проекта АИТП (стадия «Р»)
  2. Разработка сметной документации
  3. Экспертиза

13

Граница проектирования

В рамках проектирования в части подключения АИТП к системе ХВС, ГВС, отопления и электропитания для АИТП.

14

Схемы подключения

  1. Система отопления; зависимая с
    циркуляционными насосами;
  2. Система ГВС; закрытая через теплообменный аппарат.

15

Требования к оборудованию узла учета тепловой энергии

  1. При проектировании АИТП с автоматикой
    погодного и часового регулирования сохранить существующие узлы учета тепловой энергии.
  2. Предусмотреть в проекте на подающем и обратном трубопроводах модуля ГВС установку датчиков температуры, расходомеров и датчиков давления
    для контроля, учета и расхода тепловой энергии на нужды ГВС.
  3. Произвести коммутацию вновь установленных расходомеров и датчиков температуры измерения ГВС с существующим вычислителем. При необходимости смонтировать новый вычислитель для снятия показаний.

16

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение теплового пункта

1. Режим работы оборудования - круглосуточный.

2. В части надежности электроснабжения АИТП относится к электроприемникамII категории

3. Проектом предусмотреть необходимые работы при переводе электроснабжения АИТП на II категорию.

17

Основные требования к

инженерному

обеспечению,

инженерному               и

технологическому

оборудованию,

порядку согласования

проектной

документации

  1. Технологическое оборудования в части комплектации модулей отопления выполнить в блочном виде.
  2. Выбор состава оборудования модулей отопления осуществляет проектная организация на основании проектных расчётов.
  3. При выборе оборудования для устройства ИТП необходимо учитывать:

-      нагрузки подключаемых систем потребления тепловой энергии;

-      давление и располагаемый напор на вводе в обслуживаемое здание (минимальные и максимальные значения в случае изменений);

-      температурный график тепловых сетей при расчетной температуре (для расчетов систем отопления, вентиляции и т.д.);

-      температурный график тепловых сетей в точке излома или летнего минимума (для расчетов системы горячего водоснабжения, технологических систем и

т-д.);

-      температурные графики систем потребления тепловой энергии обслуживаемого здания, отопления и вентиляции при расчетной температуре, горячего водоснабжения - постоянные; технологических систем общественного здания (учебного, лечебно-профилактического и Т.Д.);

-      при наибольших параметрах;

-      потери давления при циркуляции расчетных расходов во внутренних контурах систем потребления тепловой энергии обслуживаемого здания;

-      высоту верхних приборов систем потребления тепловой энергии, объем внутренних контуров систем потребления тепловой энергии при их независимом подключении, рабочее давление приборов;

-      давление в системе холодного водоснабжения на вводе в тепловой пункт, расчетный циркуляционный расход в системе горячего водоснабжения;

  1. Проектная организация согласовывает проектную документацию на установку АИТП (выбор оборудования, схемные решения, элементная база) с Заказчиком.

5.   Рабочую документацию на АИТП согласовать с АО "Коммунальные системы Гатчинского района".

6. Все применяемое оборудование должно иметь действующие сертификаты.

18

Состав               рабочей

документации               в

соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"

Текстовая часть:

-                общие данные по рабочим чертежам

-                описание принятых технических решений

-                ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации

-                прилагаемые документы в дополнение к основному комплекту рабочих чертежей

Графическая часть:

-                схемы

рабочие чертежи для производства строительных и монтажных работ

-                паспорт теплового пункта

            - сметная документация

19

Требования к проектно-сметной документации

Руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:

СП 41.101-95 Проектирование тепловых пунктов. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. 2003г.

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 2004 г.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 1998г.

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. 1998г.

СНиП 3.05.04-85      Наружные сети и            сооружения

водоснабжения и канализации 1998г.

СНиП 3.05.06-85      Электротехнические            устройства.

1998г.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 1998г.

СП      41.101-95.      Проектирование            тепловых

пунктов. 1997г.

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г.

Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 2003г. Правила            технической эксплуатации тепловых

энергоустановок. 2003г.

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. 2000г. ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.

ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

Территориальной сметно-нормативной базе (ТСНБ) «ГосЭталон 2012» и последующим пересчетом в текущий уровень цен по индексам, разработанным и утвержденным распоряжением КЭР ПП и Т. Стоимость материалов определять на основании Территориального сборника сметных цен, применяемых в строительстве(ТССЦ-2012), выпускаемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».

20

Особые условия

1. При проектировании предусмотреть оборудование имеющее возможность подключения устройств для дистанционной передачи данных о режимах работы.

  1. Погодные датчики разместить на северной стороне здания, на высоте не ниже 2,5 м.
    1. Предусмотреть антивандальные меры по защите кабеля погодного датчика, а именно, с уличной стороны протянуть кабель в металлической трубе.
    2. Документацию выполнить в соответствии с:

            - ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации»

-        СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

-        СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

-     «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

  1. Документацию согласовать с Заказчиком;
  2. Документацию выполнить в количестве 3 (трех) экземпляров и передать Заказчику в бумажном (2 экземпляра) и электронном видах.

 

 

 

 

От Подрядчика:

 

_________________

 

"___"_____________2016 г

От Заказчика:

 

___________________

"___"_____________2016 г

 

               М.П.                                                                                                 М.П.

 



[1] Срок указывается  с учетом предложения Победителя открытого запроса предложения.

 

Путь на сайте